工程施工保密协议书

时间:2025-06-10 09:31:02 保密协议书 我要投稿

工程施工保密协议书

  在充满活力,日益开放的今天,越来越多人会去使用协议,协议的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。写协议需要注意哪些问题呢?以下是小编帮大家整理的工程施工保密协议书,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

工程施工保密协议书

工程施工保密协议书1

  甲方:

  乙方:

  根据甲乙双方月日签定的《消防工程施工合同》,鉴于乙方在甲方施工期间及竣工后有关保守甲方技术秘密和其他商业秘密的有关事项,特签定协议如下:

  一、甲乙双方均有责任对上述《土石方工程施工合同》内容保密,对因合同内容的公开而造成经济和名誉损失,有责任的一方承担法律责任。

  二、乙方应将合同的所有细节包括施工过程由甲方提供的所有技术资料作为保密资料对待,在没有得到甲方或甲方监理工程师的事先批准,合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。也不得企图将其中的由甲方所提供的技术资料用作与本工程无关的事宜。

  三、在本合作协议中,由甲方提供给乙方的所有图纸和文件细则均被认为是机密,并由乙方要求其相关人员妥善保管,未经甲方的书面许可乙方不得对外或第三方公开披露;不得以任何形式,向媒体透露所承揽工程的相关情况。

  四、所有工程照片的版权归甲方所有,没有甲方批准,乙方不得作任何应用。

  五、乙方不应在工地或其施工设备上展出或允许展出任何贸易或商业广告,在工地上张贴的所有通知应事先征得业主的批准。

  六、在《土石方工程施工合同》协议中,由甲方提供的所有图纸、文件和软件的著作归甲方或虽属于第三方但甲方承诺保证权利不受侵犯。根据国家《建设工程勘察设计管理条例》的规定,乙方只有使用与本合同工程有关的安装、调试操作或维护、设备构件采购所必需的图纸、文件和软件的权利。并且只用于本合同工程,未经甲方的书面许可,乙方不得擅自修改或用于本合同以外的工程。

  七、由甲方提供的本合同工程的基本设计、详细设计的所有图纸、文字说明图表以及工程建设期间提供的安装、调试、培训资料均属于甲方或甲方供应商的专有技术和技术诀窃。乙方理解并且同意未经甲方事先书面许可不得提供或采用其它方式将本合同工程以及本合同工程的任何一部分所涉及的专利技术和技术诀窃透露给第三方。因此发生任何第三方指控侵权时,乙方与第三方交涉并承担由此所发生的一切法律和经济责任。

  八、乙方在施工期间,未经甲方允许,不得介绍第三方相关人员或冒充乙方施工人员进入工程现场,以窃取甲方的商业机密。

  九、工程竣工后乙方仍对其在甲方施工期间接触。知悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息有保密义务。

  十、乙方承担保密义务的期限为无期限保密,直至甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿,将由违反规定的一方向对方承担全部的赔偿责任。

  十一、本协议提及的'技术秘密和商业秘密,包括但不限于:工程概况、工程规模、工期计划、产品方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关函电等等。

  十二、乙方如违反本协议任一条款,应当一次性向甲方支付违约金工程合同额的10%,并视情节严重程度,甲方有权不经预告立即解除与甲方的合同关系。

  十三、乙方的违约行为给甲方造成损失的,乙方应当赔偿甲方的损失,违约金不能代替赔偿损失,赔偿金可从工程合同款中扣除。

  十四、因本协议而引起的纠纷,如果协商解决不成,任何一方均有权提起诉讼。双方同意,选择甲方所住地的、符合级别管辖规定的人民法院作为双方合同纠纷的第一审管辖法院。上述约定不影响甲方请求知识产权管理部门对侵权行为进行行政处理。

  十五、本协议自双方签字或盖章后生效。

  十六、本协议与所签定《土石方工程施工合同》为同一主体,为《土石方工程施工合同》不可分割的组成部分。

  十七、双方确认,在签署本协议前已仔细审阅过协议的内容,并完全了解协议各条款的法律含义。

  甲方(盖章):

  乙方(盖章):

  法定代表人:

  法定代表人:

  委托代理人(签名):

  委托代理人(签名):

  年 月 日

  年 月 日

工程施工保密协议书2

  甲方:

  单位名称:

  法定代表人:

  地址:

  联系方式:

  乙方:

  单位名称(或个人姓名):

  法定代表人(或个人代表):

  地址:

  联系方式:

  鉴于甲乙双方即将开展或正在进行 [工程名称] 工程施工合作,为确保工程相关保密信息不被泄露,经双方友好协商,达成如下保密协议:

  一、保密信息的范围

  双方在工程施工前、施工中及施工后涉及的各类技术图纸、设计方案、工艺流程、技术数据、工程预算、成本核算等技术及商业资料。

  关于工程的客户信息、业务渠道、合作方信息等商业秘密。

  双方在工程施工过程中交流的涉及工程核心内容的各类文件、报告、会议记录等信息。

  其他双方约定或明确应保密的与工程施工相关的任何信息。

  二、保密义务

  乙方承诺严格遵守保密规定,对甲方提供的保密信息予以严格保密,不得向任何第三方披露、泄露、提供或转让,除非获得甲方的书面同意。

  乙方应采取一切必要的措施确保保密信息的安全,包括但不限于建立保密制度、对接触保密信息的'人员进行严格管理等。

  乙方仅可将保密信息用于与本工程施工相关的目的,不得用于其他任何目的。

  在工程施工结束后,乙方应根据甲方的要求,及时返还或销毁所有包含保密信息的文件、资料等。

  三、保密期限

  保密期限自本协议签订之日起至工程竣工验收合格后 [X] 年止。在保密期限届满后,乙方仍应继续履行保密义务,直至相关保密信息已为公众所知悉。

  四、违约责任

  若乙方违反本协议约定,泄露保密信息,应立即采取补救措施,并向甲方支付违约金 [具体金额]。

  如因乙方的违约行为给甲方造成实际经济损失的,乙方应承担全额赔偿责任,包括但不限于直接损失、间接损失以及甲方为追究乙方责任所支出的合理费用。

  乙方的违约行为还可能导致甲方遭受声誉损害等其他不良后果,乙方应积极配合甲方消除影响。

  五、争议解决

  双方在履行本协议过程中如发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  六、其他条款

  本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

  本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。

  甲方(盖章):__________________

  法定代表人(签字):____________

  签订日期:______年____月____日

  乙方(盖章):__________________

  法定代表人(签字):____________

  签订日期:______年____月____日

工程施工保密协议书3

  甲方:

  地址:

  法定代表人(或负责人):

  乙方:

  地址:

  法定代表人(或负责人):

  鉴于:

  1、甲乙双方(以下简称“双方”)正在进行移动数据业务项目(以下简称“项目”);

  2、甲乙双方对该项目进行具体研究工作(以下简称“合作”);

  3、双方就该项目的实施以及合作过程中,向对方提供有关保密信息,且该保密信息属提供方合法所有;

  4、甲乙双方均希望对本协议所述保密信息予以有效保护。

  经双方协商,达成本协议。

  一、 本协议所指保密信息是指:

  甲方向乙方提供:

  在合作过程中,乙方从甲方(或其母公司、子公司、关联公司)获得的与合作有关或因合作产生的任何商业、营销、技术、运营数据或其他性质的资料,无论以何种形式或载于何种载体,无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。

  乙方向甲方提供:

  在合作过程中,甲方从乙方(或其母公司、子公司、关联公司)获得的与合作有关或因合作产生的任何商业、营销、技术、运营数据或其他性质的资料,无论以何种形式或载于何种载体,无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。

  上述保密信息可以以数据、文字及记载上述内容的资料、光盘、软件、图书等有形媒介体现,也可通过口头等视听形式传递。

  二、双方权利与义务

  1、双方保证该保密信息仅用于与合作有关的用途或目的。

  2、双方各自保证对对方所提供的保密信息予以妥善保存。

  3、双方各自保证对对方所提供的保密信息按本协议约定予以保密,并至少采取适用于对自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。

  4、任何一方在提供保密信息时,如以书面形式提供,应注明“保密”等相关字样;如以口头或可视形式透露,应在透露前告知接受方为保密信息,并在告知后5日内以书面形式确认,该确认应包含有所透露的信息为保密信息的内容。

  5、双方保证保密信息仅可在各自一方从事该项目研究的'负责人和雇员范围内知悉。在双方上述人员知悉该保密信息前,应向其提示保密信息的保密性和应承担的义务,并保证上述人员以书面形式同意接受本协议条款的约束,确保上述人员承担保密责任的程度不低于本协议规定的程度。

  经保密信息披露方提出要求,接受方应按照保密信息披露方的指示将含有保密信息的所有文件或其他资料归还给保密信息的披露方,或者按照保密信息披露方的指示予以销毁。项目终止后,保密信息披露方有权向接受方提出书面要求将保密信息资料交还。

  6、上述限制条款不适用于以下情况:

  (1)在签署本协议之时或之前,保密信息已以合法方式属接受方所有;

  (2)保密信息在通知给接受方时,已经公开或能从公开领域获得;

  (3)保密信息是接受方从与其没有保密或不透露义务的第三方获得的;

  (4)在不违反本协议项下约定责任的前提下,保密信息已经公开或能从公开领域获得;

  (5)保密信息是接受方或其关联或附属公司独立开发,而且未从披露方或其关联或附属公司获得的信息中获益;

  (6)接受方应法院或其它法律、行政管理部门要求披露的信息(通过口头提问、询问、要求资料或文件、传唤、民事或刑事调查或其他程序)因而透露保密信息,在该种情况发生时,接受方应立即向披露方发出通知,并作出必要说明。

  7、双方均不保证保密信息的精确性与合理性。

  8、保密信息披露方提供的保密信息,如涉及侵犯第三方知识产权的情况,接受方不对此侵权行为负责,且免于由此产生的索赔。

  三、违约责任

  任何一方未履行本协议项下的条款均被视为违约。作出违约行为的一方应承担因自己的违约行为而给守约方造成的损失。如果守约方确认,对违反本协议的行为仅采取赔偿的补救措施是不够的,则守约方还有权采取禁令、实际履行或其他合理的救济措施。

  四、免责条款

  由于地震、水灾、火灾或政策变化等人力不能预见、不能避免、不能抗拒的原因,导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下的有关义务时,甲乙双方相互不承担违约责任;在不可抗力影响消除后的合理时间内,一方或双方应当继续履行本协议。

  五、本协议有效期五年。

  六、争议的解决

  本协议受中华人民共和国(以下简称“中国”)的法律管辖并按照中国的法律进行解释。由于本协议的履行或解释而产生的或与之有关的任何争议,如双方无法协商解决,应提交北京仲裁委员会并按照其当时有效的仲裁规则和仲裁程序进行最终裁决。仲裁应用中文进行。上述仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力。除仲裁裁决另有裁定外,仲裁费用应由败诉方承担。

  七、经双方书面确认,任何一方不得变更或修改本协议,国家另有规定的除外。

  八、本协议未尽事宜,双方可签订补充协议。本协议的补充协议为其不可分割的一部分,与本协议具有同等法律效力。

  九、本协议一式两份,双方各执一份。

  十、本协议自双方签字盖章之日起生效。

  甲方:中国联通有限公司 乙方:

  授权代表: 授权代表:

【工程施工保密协议书】相关文章:

工程施工保密协议书05-16

工程施工保密协议书(精选10篇)08-19

工程施工保密协议书5篇【集合】05-16

工程施工保密协议书5篇(精品)05-17

保密协议书范本 明星保密协议书简单范本03-27

工程施工保密协议(通用11篇)08-19

保密的协议书07-01

保密协议书(精选)07-07

(精选)保密协议书07-08